Elenco degli emendamenti relativi a S.1152 Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997"


filtra per

ci sono 143 risultati
emendamento: status: articolo
interessato:
voti e commenti
degli utenti:

1.0.1 - Dopo l'articolo 1,aggiungere il seguente:«Art. 1-bis.(Misure volte a contrastare i ritardi di pagamento nelle forniture edili) 1. Il committente risponde in solido con l'appaltatore o con...

20/11/2008

Ritirato

1

1.0.1 - RESPINTODopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:«Art. 1-bis.(Misure volte a contrastare i ritardi di pagamento nelle forniture edili) 1. Il committente risponde in solido con...

15/01/2009

Respinto

1

1.0.100 - Dopo l'articolo 1,aggiungere il seguente:«Art. 1-bis. 1. I soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentato i requisiti della piccola impresa ai sensi...

20/11/2008

Ritirato

1

1.0.101 - Dopo l'articolo 1,aggiungere il seguente:«Art. 1-bis. 1. I crediti vantati dalle imprese nei confronti del comune, della provincia e della regione ove è ubicata la propria sede legale,...

20/11/2008

Respinto

1

1.0.2 - Dopo l'articolo 1,aggiungere il seguente:«Art. 1-bis.(Misure volte a contrastare i ritardi di pagamento nelle forniture edili) 1. Il committente risponde in solido con l'appaltatore o con...

20/11/2008

Respinto

1

1.0.2 - RESPINTODopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:«Art. 1-bis.(Misure volte a contrastare i ritardi di pagamento nelle forniture edili) 1. Il committente risponde in solido con...

15/01/2009

Respinto

1

1.0.250 (già 3.0.8 testo 3) - Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:«Art. 3-bis.(Disposizioni in materia di arbitrati) 1. I termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con...

20/11/2008

Altro

--

1.0.250 (già 3.0.8 testo 3) (testo 2) - Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:«Art. 3-bis.(Disposizioni in materia di arbitrati) 1. I termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con...

20/11/2008

Approvato

--

1.0.3 - Dopo l'articolo 1,aggiungere il seguente:«Art. 1-bis. 1. L'articolo 22-sexies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2008, n. 31,...

20/11/2008

Ritirato

1

1.0.3 - RESPINTODopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:«Art. 1-bis. 1. L'articolo 22-sexies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2008,...

15/01/2009

Respinto

1

1.0.301 (già 3.0.5) - Dopo l'articolo 3,inserire il seguente:«Art. 3-bis.(Modifiche all'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) 1. All'articolo 61 del...

20/11/2008

Ritirato

--

1.0.302 (già 3.0.6) - Dopo l'articolo 3inserire il seguente:«Art. 3-bis.(Esigenze indifferibili) 1. Nel secondo periodo del comma 1020 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la parola:...

20/11/2008

Approvato

--

1.0.4 - Dopo l'articolo 1,aggiungere il seguente:«Art. 1-bis.(Disposizioni in materia di arbitrati) 1. I termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con...

20/11/2008

Ritirato

1

1.0.4 - RITIRATODopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:«Art. 1-bis.(Disposizioni in materia di arbitrati) 1. I termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248,...

15/01/2009

Ritirato

1

1.0.400 (già 3.0.9) - Dopo l'articolo 3inserire il seguente«Art. 3-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il decreto di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,...

20/11/2008

Ritirato

--
143 risultati